当前位置:心圆文档网>专题范文 > 公文范文 > 水电安装工程施工合同精彩5篇【优秀范文】

水电安装工程施工合同精彩5篇【优秀范文】

时间:2024-02-24 11:42:01 公文范文 来源:网友投稿

水电安装工程施工合同精彩发包单位:(甲方)承包人:(乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,下面是小编为大家整理的水电安装工程施工合同精彩5篇,供大家参考。

水电安装工程施工合同精彩5篇

水电安装工程施工合同精彩篇1

发 包 单 位:(甲方)

承 包 人: (乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况:

工程名称:x市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)

工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。 给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。

雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。

污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政管道污水井。

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:

㈠承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

㈡承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

㈢承包的主要内容:见第一条第二款。

㈣甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。

第三条、合同工期:

㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。

第四条、质量标准:

㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

① 建设强制性条文;

② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB-20x;

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-20x; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

⑧ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。

㈢工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

㈣工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

第五条、文明工地、安全标化标准:

㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工程款中扣除。

㈡在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式:

㈠承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积 元/㎡(含配合费、税金)包干,承包工程总价暂定 1927 万元。(详见合同附件一)

㈡工程量的计算:

⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

㈢结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;

⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;

⑶安装部分占本项目合同价的40%;

⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金,保修期满后30天内付清。

㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量 按合同在20x元内不与增减。

第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金,在合同签订后7天内全部交納。保证金返还:1、±以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±以下分期施工,则一期±以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金,则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。

㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点,乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。

㈢工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。

第八条、甲、乙的权利和义务:

㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的`施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

㈡在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做

好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。

㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。

㈧乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款1000元。

㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用。

㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。

(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。

(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。

第九条、施工管理规范

⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-20x)。

⑵建筑施工安全检查标准(JGJ5920x)。

⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

⑷x市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。

第十条、合同生效:

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。

2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。

3、本合同为尽事宜,双方协商解决。

4、本合同订立时间: 年 月 日。

5、签订地点:

甲方: 乙方:

住所: 住所:

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

或委托代理人:(签字): 或委托代理人:(签字): 电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

水电安装工程施工合同精彩篇2

发包方(下称甲方):

承包方(下称乙方):

根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称:

工程地址:

承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

第四条合同价款

本合同价款按万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

第五条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第六条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

第七条双方职责

甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

第八条安全施工

施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

第九条关于工期延误

以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

第十条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效与终止

第十二条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

年月日 年月日

水电安装工程施工合同精彩篇3

发包方(下称甲方):

承包方(下称乙方):

根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的 水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程项目概况

工程名称: 文化苑小区水电安装工程

工程地址: 文化苑小区

承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

第二条 工期

1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条 工程质量标准

按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

第五条 合同价款

本合同价款按 万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20xx年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条 工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条 设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

第八条 双方职责

甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

第九条 安全施工

施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条 关于工期延误

1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

1合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

第十一条 合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效与终止

第十三条 合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):        乙方(公章):

法定代表人(签字):     法定代表人(签字):

年月日       年月日

水电安装工程施工合同精彩篇4

发包人: (以下简称“甲方”) 承包人: (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电安装工程的相关事宜,本着平等、互惠互利原则,经过双方协商一致并订立本合同,以资共同信守。

一、工程概况及承包范围

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程概况:

4、承包范围及工程内容:

工程,本工程以审查批准的“设计施工图及说明”(电施、水施)、“施工图会审纪要”所确定的施工内容为乙方的工程施工承包范围,其具体合同承包内容为:

A、电气安装工程(具体做法详见施工图)

(1)、表后到户内各功能间

(2)、应急照明和梯间照明(不含应急照明灯和疏散指示牌)

(3)、电梯电缆和箱子

(4)、车库照明及桥架

(5)、开关箱、弱电控制箱(户内)

(6)、发电机双电源电缆

(7)、风机电缆和箱子

B、给水安装工程

(1)、水表以后到户

(2)、户内的冷热水管

C、博赛花园施工设计图中涉及到的水施(给水)、电施的相关内容;电气安装工程、给水安装工程所涉及的土建工程以及安装甲方指定的有关箱体、盒体、管线、箱等。

D、乙方承包范围还包括与本工程相关的增加工程。

二、承包工程工期

遵循土建工程总承包合同施工期限要求。本工程自x年xx月xx日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。

三、工程承包方式

包工、包料、包安全、包质量、包工期、包竣工验收

四、工程价款计算标准及依据

1、基价直接费按《20xx重庆市安装工程单位基价表》计算。

2、电气安装工程、给水安装工程按Ⅲ类工程D级取费,税金按%计取(不再计取其他任何费用)。

3、在工程施工及竣工周期中,不再执行政府及造价部门公布的关于调增工程造价的其他配套文件及市场人工价格调整文件。

4、材料由甲方指定确认品牌并核价确定。

5、有争议的材料由甲方负责采购。

6、由乙方负责采购的材料,乙方按定额及有关文件规定计取%的采保费。

7、乙方应缴的工程税收由乙方自行向当地税收部门申报缴纳。

五、工程结算依据

以竣工图,工程变更、签证为依据,实行竣工按实结算。

六、合同总造价

水电安装工程总造价按概算暂定为每平方米60元,工程竣工,验收合格后,按本合同第四条结算为最终合同造价。

七 、甲乙双方责任

1、甲方责任

〔1〕、按时提供施工工作面给乙方使用,并提供施工图一套。

〔2〕、组织乙方、监理、设计单位及有关部门参加对施工图等技术资料进行交底会审,做好各方签署的交底会审纪要(施工方接图后15日内完成)。

〔3〕、甲方指派 为甲方工地代表,对工程进度、工程质量和施工安全、现场文明施工进行监督,同时委托重庆江河工程监理建设有限公司南川分公司对工程质量及进度进行监理,做好验收签证,解决应由甲方解决的问题以及其他事项。

〔4〕、垫资至+以上结构10层后,每月10日前审批完乙方上月的工程进度报表,并返还乙方。

〔5〕、按时支付工程款。

2、乙方责任

〔1〕、认真编制施工组织设计(施工方案)报甲方及监理认可(进场半个月内),并做好施工前的各项准备工作。

〔2〕、根据合同约定内容对整体工程的施工进度、施工质量、施工安全、成品保护承担全部责任。

〔3〕、严格按照施工图编制好材料计划,提前一个月报甲方核定。 〔4〕、乙方在施工中必须及时完善竣工资料的收集、整理工作,并约定工程预验收前,由乙方向当地城建部门申请进行一次档案中间验收并达到合格要求。无条件配合甲方负责的各项专项验收(如规划、环保、消防等工作),并申请组织工程档案综合验收达到合格要求。

〔5〕、按照技术档案要求,工程资料移交甲方(竣工图一份,竣工资料正本一份,副本二份)。

〔6〕、按重庆市建委下发相关规定做好文明施工、保持施工现场整洁,交工前应清理现场,打扫清洁,达到相关规定要求。

〔7〕、必须保证施工安全,严格执行《重庆市建筑施工安全检查标准》,施工中发生的安全事故及相关影响,其责任和因此发生的全部费用由乙方承担。

〔8〕、按《工程质量保修协议》的规定,履行本工程的保修责任。乙方未能履行上述各项义务,给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方有关全部直接、间接损失。

八、工程价款支付办法

(1)、甲方审核确认材料品牌、价格,在施工中使用的材料和甲方核定的材料保持一致。

(2)、甲方代表及监理工程师对工程质量签字认可。

(3)、同时满足上述两个条件且所有预埋管件及管全部敷设完毕后,首次进度款按建筑面积*60*6%支付;安装工程完成50%时支付进度款:建筑面积*60*30%;安装工程验收前10天支付进度款:建筑面积*60*35%。

(4)、工程竣工验收合格后一个月内乙方上报结算,甲方收到乙方工程竣工结算后三个月内审核完毕后支付至工程结算总价的95%;余5%作为工程保修金。工程保修期为两年,在保修期内由于乙方原因造成的事故或缺陷,乙方及时无偿完善;如由甲方组织完善所发生的费用由乙方全部承担。质量保证金在保修期满后三个月内付清(质量保证金不计利息)。

九、质量验收

1、严格按照国家标准、规范、《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》等文件和设计要求进行施工和验收。

2、工程质量合格。

十、材料设备供应

(1)、安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购,其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

(2)、由乙方采购的材料和设备,乙方应按照设计和规范要求向甲方及监理提供材料和设备产品合格证书及代验单,甲方代表和监理工程师有权监督,签证确认后方可使用。

(3)、甲方每月25日前核定完乙方次月的材料计划,材料计划中应详细注明用料工程、材料品名、规格、型号、数量、价格。

(4)、甲方代表及监理工程师应对安装材料各批次进行抽检,如发现安装材料未达到设计要求和建设方的规定,则乙方必须全部更换此种材料,由此造成的一切损失均由乙方全部承担,当月进度款不予支付;如果超过两次甲方有权解除合同,由乙方负责赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(5)、因工程急需而市场难于购置的材料,在不影响工程质量的前提下,经甲方及监理审核,设计单位批准,方可使用代用材料。

(6)、核定材料的数量、价格的加权平均值为最终结算的依据。

十一、竣工结算

1、竣工验收

(1)、工程具备竣工条件,乙方按国家安装工程竣工的有关规定,向甲方代表提交竣工报告,并报送监理工程师。

(2)、甲方代表和监理工程师在接到乙方竣工报告后,应在30内组织有关部门验收,并在验收后及时给予批准或提出修改意见并签字备忘,乙方将竣工工程交付给甲方。

2、竣工结算

(1)、工程竣工验收合格后,乙方可按照国家有关规定,向甲方提出结算报告及工程结算书,办理竣工结算并签字备忘。

(2)、甲方收到结算报告及工程计算书45天内进行审定并提出修改意见,同时办理结算手续。

十二、履约保证金

(1)、本合同签订时乙方向甲方交纳履约保证金**万元(保证金不计利息)。

(2)、工程竣工验收合格后,乙方无任何违约责任,甲方退还履约保证金25万元。

十三、违约责任:

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字和单位盖章后生效。双方均不得擅自违约或变更,如需变更或解除,必须双方协商达成协议并签字有效。

2、甲乙双方方不按合同约定履行自己的各项义务,应承担违约责任,因其违约而导致对方增加的费用,应按违约责任偿付对方的直接损失。

3、若乙方在接到甲方书面开工通知7日内不组织人员进场施工,则乙方应向甲方支付违约金壹万元(甲方可以从乙方的履约保证金中扣出)。

4、乙方应按本合同完全履行义务,若乙方中途不履行合同或退场的,乙方应向甲方支付违约金**万元(从乙方缴纳的保证金中扣除),且甲方有权解除本合同。

5、乙方应按期完成安装工程,若逾期一天则承担逾期违约金*元/日,逾期15日仍未完成安装工程的视为乙方中途不履行合同,乙方应向甲方支付违约金*万元(从乙方缴纳的保证金中扣除),且甲方有权解除本合同。

十二、附则

1、乙方必须接受甲方所委托的监理单位对本合同中的全部过程实施监理。甲、乙双方及监理单位在施工过程中应随时沟通,友好协作。

2、经双方协商同意的有关修改合同和变更设计的文书、批复、电文、图表以及经双方签字洽商的记录、会议纪要都是合同的组成部分。

3、乙方对甲方提供的图纸有保密义务,不得用于本工程以外的其他工程。乙方所承包的工程不得转包。

4、其他未尽事宜,甲、乙双方可协商签订充协议。

5、本合同在甲方所在地经双方签字盖章后生效,即具有法律效力。本合同项下的附件及补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等的法律效力。工程结算完毕,甲方向乙方全部支付各种款项后,合同终止。

6、本合同书正本一式陆份,甲、乙双方各执叁份。

7、合同如发生争议或纠纷,双方应本着友好的原则协商解决。

8、如发生不协商解决的纠纷,甲乙双方可向工程所在地法院提请诉讼解决。

甲方: 乙方:

公司地址: 公司地址:

法定代表人: 法定代表人:

委托人: 委托人:

户名:

帐号:

开户行:

年 月 日 年 月 日

水电安装工程施工合同精彩篇5

发包方(下称甲方):

承包方(下称乙方):

根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称:文化苑小区水电安装工程

工程地址:文化苑小区

承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

第五条合同价款

本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20xx年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

第八条双方职责

甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

第九条安全施工

施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条关于工期延误

1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

1合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

第十一条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

第十三条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

年月日

年月日

推荐访问:施工合同 水电安装 精彩 水电工程安装合同模板 水电安装施工协议 水电安装合同样本 水电安装工程包工合同 水电简单安装合同样本 水电安装合同简易版本 水电工程安装合同模板2019 水电安装工程合同怎么写 水电安装工程合同范本

版权所有:心圆文档网 2014-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[心圆文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 心圆文档网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备14024556号-1